该【矿山建设工程施工合同 】是由【毛毛雨】上传分享，文档一共【13】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【矿山建设工程施工合同 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。、:合同如下:,具有独立法人资格,负责矿山建设工程项目的投资、组织、管理和使用的单位。,具有独立法人资格,具备相应资质,承担矿山建设工程施工任务的单位。,为开采和生产矿产资源而进行的地质勘查、矿区规划、矿井建设、生产设施建设、环境保护等工程项目。,依据法律法规、公平原则和双方自愿原则,就矿山建设工程的施工内容、施工地点、施工期限、质量标准、价格、支付等方面达成的明确协议。必威-官方网站首页:矿井井筒及辅助巷道施工、矿井生产设施建设、矿区地面生产设施建设、矿区环境保护工程等。,具体施工地点以甲方提供的施工图纸和施工场地规划为准。。具体施工期限以双方在合同中约定的为准。、行业标准和甲方要求。具体质量标准以甲方提供的技术规范和设计文件为准。,按照合同约定的价格计算的总金额。合同总价在合同附件中详细列出。。具体支付方式及付款比例在合同中约定。,甲方按照实际完成的工程量支付相应的工程款。进度付款的具体支付比例和计算方法在合同中约定。,甲乙双方根据实际完成的工程量、合同约定的价格和优惠条款等进行最终工程款的计算和支付。,完成矿山建设工程项目的施工任务,并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。,提供施工场地、施工图纸、技术规范、设计文件等,并保证工程资金的及时支付。,组织施工,确保工程按期完成。、行业标准和甲方要求,保证工程质量、施工安全和环境保护。:法律法规变化、政策调整、甲方需求变更等。:不可抗力、双方协商一致、合同履行完毕等。,并签订书面协议。合同变更或解除协议应符合相关法律法规的规定。:未按约定履行合同义务、延迟履行、不履行合同义务等。,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、承担逾期利息等。。赔偿金额根据违约方的违约程度、损失金额和合同约定等进行计算。,应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。、效力、解释、履行、修改和终止,以及解决合同争议的方式,均适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、(或盖章)之日起生效。:合同履行完毕、双方协商一致解除、不可抗力导致合同无法履行等。:不可抗力、双方协商一致、合同履行完毕等。,未经对方同意,不得向第三方披露。,任何一方不得在公众场合及宣传资料中使用对方的名称、标志、商标等。、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。:设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单等。附件与合同具有同等法律效力。,并加盖公章。,双方应按照相关法律法规的规定,将合同文本报送相关部门备案。:法律法规变化、政策调整、甲方需求变更等。,并签订书面协议。补充协议与合同具有同等法律效力。,承包人应按照甲方要求,完成后续施工任务,确保工程顺利进行。,双方应按照合同约定,进行工程价款的结算。,积极沟通,妥善解决争议。,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。,任何一方均可向合同签订地的人民法院申请仲裁。,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表: